石材资讯

焦作车务段焦作地区职工活动场所篮球场整修项目

发包公告

（项目编号：JZCWD-LXGC-2022-0042）

1.发包条件

本发包项目 焦作车务段焦作地区职工活动场所篮球场整修项目已由 中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段 批准建设，项目业主为 中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段 ，发包人为 中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段 。项目已具备发包条件，现对该项目的施工进行发包。

2.项目概况与发包范围

2.1项目概况：

1.原篮球场、锅炉房区域原土夯实，新做30cm厚三七灰土垫层，上铺设15cm厚混凝土地面，部分区域换填种植土，铺设路边石，篮球场周边设置金属围网；

2.球场场地周边新做380*600排水沟，接入既有排水沟；

3.安装6m高250W高杆灯6盏，铺设电力电缆，设置配电箱1面；

4.施工时应采取抑尘措施；

5.建筑垃圾外运；

6.相关事项以现场实勘为准；

2.2建设地点：焦作市解放区；

2.3发包范围：经中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段批准的设计文件及发包文件的所有内容。

2.4计划工期：30日历天。

2.5包段划分：发包范围按一个包段划分。

3.承包人资格要求

3.1 本次发包要求承包人须具备房屋建筑工程施工总承包或建筑装修装饰工程专业承包叁级及以上资质，且必须具有独立的法人资格，法人及法定代表人、拟委派的项目经理自递交投包文件之日起1年内没有法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，承包企业具备有效的营业执照和安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，且具备开具符合国家规定的增值税专用发票资格。

3.2 本次发包 不接受 联合体承包。

3.3 各承包人均可就上述包段中的 1 个包段承包。

3.4 承包人必须是国铁采购平台的注册供应商，在国铁采购平台上完成注册并通过审核。

4.公示、报名及获取发包文件

4.1 凡有意参加承包者，请于 2022年8月23日至 2022 年8月28 日，每日上午 8 时至 11 时30分，下午 14 时30分 至 18时00分 （北京时间，节假日除外），携带纸质版报名资料到 焦作车务段行政办公室220房间 现场递交并登记。

4.2 现场递交报名资料完成后，发包人将对承包人的相关资质进行审查并组织施工现场勘察，现场审查合格后并现场勘察完成后，发包人向承包人发放发包文件；如现场审查资格不合格，发包人向承包人说明原因。

5.承包文件的递交

5.1 承包文件的递交时间和地点：详见发包文件。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照发包文件要求密封的承包文件，发包人不予受理。

6.发布公告的媒体

本次发包公告在 国铁采购平台网络 上发布。

7.联系方式

发 包 人：中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段

地    址：河南省焦作市解放区车站街18号

邮    编：454000

联 系 人：庞东明

电    话：0391-2564882

电子邮件：270038115@qq.com

中国铁路郑州局集团

有限公司焦作车务段

2022年8月23日

()

DD000E;

EE000F;